【佛山房产登记备案查询】开发商想解除合同 “奇葩”上诉于法无据被判赔233万


发布时间:2021-03-09 12:24:58 阅读量:62360 作者:捷杰

锋尚公司还提出,按照总房价款的10%的年息支付逾期交房违约金,这个标准过高,应当参照同类房屋租金的标准调整违约金佛山房产登记备案查询。解除合同的建议听上去挺好,但林华远一方并不接受锋尚公司的“好意”,认为锋尚公司想逃脱自己的违约责任。

因为别墅一直通不过规划验收,需要不停支付高额的延迟交房违约金,南京锋尚房地产开发有限公司(以下简称“锋尚公司”)就想解除合同。但购房者并不认可。锋尚公司提出了众多理由,其中一条颇为奇葩的理由是:在建设涉案房屋时,与南京市规划局的个别工作人员产生纠纷,导致涉案房屋在南京市规划局办理相关事项难度增加。日前,经过两审审理,南京中院判决锋尚公司支付购房者违约金233万余元。 扬子晚报记者 罗双江

通不过规划验收开发商屡次被告佛山房产登记备案查询

2010年12月9日,林华远和侄女林媛与锋尚公司签订《商品房预售合同》及补充协议,由林华远、林媛购买锋尚公司开发的位于南京市鼓楼区姜家园299号某幢700多平米的别墅,房屋总价款高达2180多万元,交付时间为2011年6月30日前。由于锋尚公司未在约定时间内交付房屋,从2012年11月开始,一直到2015年7月1日,林华远等三次将锋尚公司告到法院,要求锋尚公司按其承诺的以房款10%的年息支付违约金。第一次诉讼经法院调解,双方达成协议,锋尚公司给付延期交房违约金39万元。第二次诉讼法院判决锋尚公司支付违约金1762154元。第三次,也就是本案涉及的这一次,林华远、林媛要求锋尚公司支付新一期逾期交房违约金3626716元。

锋尚公司为什么左一次右一次延期不交房呢?原来,这是因为锋尚公司存在不符合法规及规划核准图等严重违法建设行为,一直通不过规划验收。而且,锋尚公司在法庭上的答辩显示,该公司对通过规划验收已经死心了。一审中,锋尚公司提起了反诉,请求判令解除买卖双方的合同,理由是规划验收通不过,客观上无法向林华远、林媛交付房屋。交不了房就想解除合同走人?哪有这么容易!林华远、林媛认为,锋尚公司并无证据证明涉案房屋根本不能通过规划验收,据此要求解除双方的合同无事实和法律依据。鼓楼法院审理后,判决支持林华远、林媛的诉请,锋尚公司于判决生效之日起十日内给付林华远、林媛逾期交房违约金3626716元,驳回锋尚公司的反诉请求。

开发商想解除合同“一了百了”被拒绝

锋尚公司不服判决,向南京中院提起上诉,再次强调他们对通过规划验收已经死心,并请求法院解除双方合同。其中有一条上诉理由颇为奇葩,这条理由称,该公司在建设涉案房屋时,与南京市规划局的个别工作人员产生纠纷,导致涉案房屋在南京市规划局办理相关事项难度增加。此外,锋尚公司还称,在涉案房屋建设初期因为规划红线划进了河里,无法准确确认退让间距,导致退让间距不符合相关规定,直接导致规划验收不能通过,该公司为此付出巨大的时间及经济成本,今后相关部门是否会以这个理由阻止规划验收的通过也还是未知数。并且,小区配套幼儿园在建设时屡次受到百花小区居民的百般阻挠,导致配套幼儿园一直不能完成建设,即使建成,规划局是否会予以通过规划验收依然未知。

根据这些原因,锋尚公司得出结论称:涉案房屋不可能通过规划验收。在此假设之下,锋尚公司认为,如果合同解除,林华远等也可以另行购买其他房屋居住,有利于维护双方的合法权益。言下之意,解除合同,一了百了,大家都清净。

南京中院审理后也认为,锋尚公司主张解除合同于法无据,但考虑到锋尚公司已经实际支付大额的前期逾期交房违约金,根据公平原则和诚实信用原则,依法酌定锋尚公司按160元/平方米/月租金标准支付逾期交房违约金,判决锋尚公司于判决生效之日起十日内一次性给付林华远、林媛逾期交房违约金2338464元。

(文中林华远、林媛为化名)

泛华集团是为城市提供系统解决方案的运营商、发展商和建设商,就是怎样帮助城市发现需求,创造需求,发现价值,创造价值,为城市的科学发展提供一整套系统解决方案的行动纲领,然后在这个基础上来投资、建设和运营佛山房产登记备案查询。是什么样的理念推动着泛华在不断创新呢?

余小姐的购房经历在杭州已不是个别现象。近日,杭州媒体上类似的报道比比皆是。

上述合同签订后,原告如约支付被告定金3.5万元,被告如约做公证给担保公司融资赎楼,双方于4月30日在工行深圳星河支行签署了《二手楼交易资金监管协议》(由被告代理人代为签署),监管首期款51万元。但是此后,被告拒不提供首期款收款账号,导致银行贷款无法正常审批。同时,为阻止受托人继续代理交易,被告已从担保公司索回全部受托人公证授权委托书,导致交易无法继续。

从历史到当下,丝绸之路让中国与中东紧密相连。

公司 奇葩 违约金

上一篇: 万达并购步伐加快 下半年再买六家

下一篇: 走进香贝丹,寻访“葡萄酒中的国王”

网友评论:

来自阆中的网友说:评论时间:2021-03-09

请不要假装对我好,我很傻,会当真的。回复


来自吕梁的网友说:评论时间:2021-03-09

我想送给你那一朵握紧在手里的花,还不够完成一个童话,所以看着你浅笑安然,匆匆走过有我的年华。回复


来自绍兴的网友说:评论时间:2021-03-09

人生任何美好的享受都有赖于一颗澄明的心,当一颗心在低劣的热闹中变得浑浊之后,它就既没有能力享受安静,也没有能力享受真正的狂欢了。回复


来自潍坊的网友说:评论时间:2021-03-09

生活中,感动、亲情、友情、爱情、痛苦、忧伤、挫折、困境,犹如人生的老朋友,常常伴随左右。面对痛苦、忧伤、挫折、困境的人生,有两种态度,一种是主动迎接,另一种是被动承受,只有主动迎接的人,人生才会活得精彩。回复


来自景德镇的网友说:评论时间:2021-03-09

七秒钟的话语,一辈子的记忆。回复


来自宣威的网友说:评论时间:2021-03-08

我们在黑暗中并肩而行,走在各自的朝圣路上,无法知道是否在走向同一个圣地,因为我们无法向别人甚至向自己说清心中的圣地究竟是怎样的。然而,同样的朝圣热情使我们相信,也许存在着同一个圣地。作为有灵魂的存在物,人的伟大和悲壮尽在于此了。回复


来自云浮的网友说:评论时间:2021-03-08

一个人变强大的最好方式,就是拥有一个想要保护的人。回复


来自淮南的网友说:评论时间:2021-03-08

带着曾经的梦中幻想,告别昨日的紧张彷徨,新的一天要大踏步迈向前方。回复


来自韩城的网友说:评论时间:2021-03-07

喜怒哀乐,牵着年轮的手,永无停止的前行,是健康,是平稳,把这几种原生态最本质的东西,拧成了一股绳,拴住了心脏当做纸鸢放飞,一跃升空,看见了天空的蓝,看见了大地的绿。回复


来自长春的网友说:评论时间:2021-03-07

世上最难的三件事是:不浪费时间,保守秘密,忘记别人对你的伤害。回复


热门专题